12-06-2013
Сумма контракта: 507 218 рублей
Организатор тендера: ЗАО "Обуховский СК"
Поставки инженерных сантехнических изделий для системы отопления и водоснабжения (#8975788)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-ПетербургСумма контракта: 507 218 рублей
Организатор тендера: ЗАО "Обуховский СК"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "поставки инженерных сантехнических изделий для системы отопления и водоснабжения"
|
||
| Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Обуховский спортивный комплекс", Россия, 192012, г.Санкт-Петербург, пр,Обуховской Обороны, д.130, лит.В | |
| Контактное лицо: |
Калугина Наталия Николаевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Трубы чугунные напорные, фитинги поставки инженерных сантехнических изделий для системы отопления и водоснабжения |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
| Цена за единицу: | 507 218,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 507 218,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
поставка инженерных сантехнических изделий для системы отопления и водоснабжения в соответствии со спецификацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора по адресу: СПб, пр.Обуховской Обороны, д.130, лит.В. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: |
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2013 года |
|
| Дата публикации: | 11.06.2013 11:30 | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.06.2013 10:00 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.06.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1163970" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь допуск СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией) 3) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом; 4) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки; 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято. 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 7) обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1) учетная карточка организации со всеми реквизитами (приложение А к Извещению). 2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц, нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Участника на налоговый учет; 3) оригинал или нотариально заверенная копия выписки и Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не позднее 2 (двух) месяцев до дня размещения на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru извещения о проведении запроса котировок. 4) копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса. Если Конкурная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; 5) подписанный со стороны Поставщика скан Договора с заполненными приложениями к нему (ТЗ, Спецификация с обязательным указанием фирмы и страны изготовителя поставляемого изделия). |
|
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | Санкт - Петербург, пр.Обуховской Обороны, 130, лит.В | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-1163970 | Скачать файл Извещение (64 Кб) | 11.06.2013 11:28 | |
| 2-1163970 | Скачать файл Спецификация (49 Кб) | 11.06.2013 11:28 | |
| 3-1163970 | Скачать файл Техническое задание (50 Кб) | 11.06.2013 11:28 | |
| 4-1163970 | Скачать файл Проект договора (28 Кб) | 11.06.2013 11:29 | |
| 5-1163970 | Скачать файл Приложение А (30 Кб) | 11.06.2013 11:29 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Жидкость рабочаяПередача неисключительныъх прав на программные продукты: Windows 8 Pro. Open License Single (Legalization Get Genuine) wCOA. FQC-06489
Исследование физико-химических свойств окатанного сферического продукта 22
Поставка, разгрузка, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала на рабочем месте и гарантийное обслуживание гидравлического угловысечного пресса с регулируемым углом высечки HACO COMBI 220/6 (Бельгия), а также специальных приспособлений и инструментов к прессу для нужд ОАО «Опытное производство»
Компрессор винтовой Genesis 22 08-500 со встроенным осушителем рефрижераторного типа на ресивере 500 л.
Выпрямительный агрегат TЕ1 100/12T
