Тендеры и конкурсные торги / Санкт-Петербург / Строительство / проектирование / ремонт

23-06-2022

Выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта в здании ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, лит. А (#63355069)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-Петербург
Организатор тендера: ЗАО «ТЭК-Торг» (ЭТП)

Полная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.

Версия для печати

Общие сведения

Наименование закупки: Выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта в здании ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, лит. А

Способ закупки:	Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с ч. 8 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
Особенности осуществления закупки:	Проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ:
Номер редакции извещения:	1
Объект закупки:	Выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта в здании ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, лит. А
Номер закупки:	0372200099922000033
Идентификационный код закупки:	222781410382678140100100170014339243
Текущая стадия:	Подача заявок.

Ускоренная предквалификация Пройдите предквалификацию в течение 2-х часов Обучение Пройдите обучение в любом из трех удобных для вас форматов: очное, семинар, вебинар или бесплатный видеокурс. Факторинг Получите инструмент онлайн финансирования при отсрочке платежа покупателя

Сведения об организаторе

Наименование организатора:	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Тип организации:	Заказчик
ИНН:	7814103826
КПП:	781401001
Место:	197349 г. Санкт-Петербург ПР-КТ КОРОЛЁВА 23/ЛИТЕР А,
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 197349, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, 23/ЛИТЕР А
Адрес электронной почты:	nsb78rus@sportvprim.ru
Контактный телефон:	7-812-3953505
Ответственное должностное лицо:	Бердак Наталья Сергеевна
Специализированная организация:	-

Сведения о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок:	22.06.2022 14:55 GMT+3(по местному времени заказчика)
Дата и время окончания подачи заявок:	08.07.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика)
Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке :	13.07.2022
Дата подведения итогов определения поставщика:	13.07.2022

Сведения о предмете закупки

Начальная (максимальная) цена контракта:	1 128 073.20 Российский рубль
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:	Не установлены

№	Наименование работы, товара, услуги	Цена за ед.	ОКПД2/КТРУ	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость
	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	1128073.2	43.39.19.190	1	УСЛ ЕД	1128073.2
Итого:						1128073.2

Ограничения, запреты, преимущества, требования к участникам

Преимущества:	Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам:	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 закона Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ п.3 - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - установлено; п.4 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - установлено; п.5 - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято - установлено; п.7 - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - установлено; п.7.1 - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - установлено; п.8 - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не установлено; п.9 - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
Ограничения и запреты:	Не установлены

Требование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сведения о связи с позицией плана-графика:

202203722000999001000020

Описание объекта закупки:

Не установлены

Реестровый номер плана-графика:

202203722000999001

Номер позиции в плане-графике:

202203722000999001000020

Идентификационный код закупки:

222781410382678140100100170014339243

Источник финансирования:

Не указано

Финансовое обеспечение закупки:

Итого:

2022 год

2023 год

2024 год

Сумма на последующие года

1128073.20

0.00

Финансовое обеспечение закупки по кодам видов расхода (Российский рубль)

КВР	Итого:	2022 год	2023 год	2024 год	Сумма на последующие года
243	1128073.20	1128073.20	0.00	0.00	0.00
Итого по КВР	1128073.20	1128073.20	0.00	0.00	0.00

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги:

197349, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 23, лит. А.

Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта:

В соответствии с п. 2.1. проекта контракта устанавливаются следующие сроки выполнения работ: - Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания Контракта, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района». - Начало выполнения работ – со дня подписания акта передачи объекта Подрядчику в работу. - Окончание выполнения работ – 15 сентября 2022 г. -Подрядчик обязан принять объект Заказчика по акту в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания Контракта на объекте Заказчика, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района». П. 2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте ввода объекта в эксплуатацию, КС-2 и КС-3.

Требуется обеспечение заявок:

Требуется Получить независимую гарантию

Размер обеспечения заявок:

11280.73 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, а также условия гарантии:

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта:

р/с: 03224643400000007200, л/с: 0641061, БИК: 014030106, кред. орг.: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, к/с: 40102810945370000005

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Требуется Получить независимую гарантию

Размер обеспечения исполнения контракта:

112807.32 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Требуется Получить независимую гарантию

Размер обеспечения гарантийных обязательств:

1128.07 Российский рубль (0.10% от НМЦК)

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, а также условия гарантии:

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, срок действия независимой банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств:

Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта:

Не требуется

Критерии оценки

Наименование критерия	Значимость критерия, %	Порядок оценки	Дополнительная информация по тендеру	Предельное значение
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги	60.00
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации	40.00

Наименование показателя	Значимость показателя, %	Порядок оценки	Дополнительная информация по тендеру	Предельное значение
Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема	70.00	Лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение
Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема	30.00	Лучшим условием исполнения контракта является наибольшее значение		20000000

Документация по процедуре Скачать документацию по закупке

Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37:

Нет

Документы Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение_№_3_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта_(1).docx) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Проект контракта (Приложение_№_4_Проект_контракта.doc) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Описание объекта закупки (Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_(техническое_задание).doc_(1).docx) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке (Приложение_№_5_Требования_к_содержанию_составу_заявки_(1).docx) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Уведомление о прохождении контроля (Автоматический контроль.pdf) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Файлы проектной документации (38.04.2019-ОВ_Изм..pdf) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах (Приложение_№_2_Критерии_оценки_т_порядок_рассмотрения__заявок_.docx) 22.06.2022 14:56 GMT+3 Предписания контрольного органа Отсутствуют Дополнительные документы Отсутствуют Документы об отмене процедуры Отсутствуют
Источник тендера:
только для подписчиков »

Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка продуктов
Запрос котировок в электронной форме № АБФ 59-22 по выбору организации на право заключения договора на поставку специальной одежды и средств индивидуальной защиты для нужд Таганрогского управления Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Услуги по техническому обслуживанию лабораторного оборудования
Поставка с доставкой маммографической рентгенпленки для нужд КГБУЗ "КМП № 5" в 2022г.
Спектрометр рентгенофлуоресцентный с дисперсией по длине волны для определения серы по ГОСТ ISO 20884, ГОСТ Р 52660
Поставка бумаги

Полная информация по тендеру закрыта

Общие сведения

Сведения об организаторе

Сведения о процедуре закупки

Сведения о предмете закупки

Ограничения, запреты, преимущества, требования к участникам

Критерии оценки

Документация по процедуре Скачать документацию по закупке

Другие тендеры за этот временной период

Зарегистрируйтесь!

Как использовать информацию по этому тендеру?