Полная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала. Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0372200180124000018
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение осуществляет САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Название тендера Выполнение работ по ремонту внутридворовой спортивной площадки, поставка оборудования и оснащение оборудованием внутридворовой спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Канареечная, участок 1 (внутридворовая территория дома 10) для нужд СПбГБУ "ЦФКСиЗ ВО" в 2024 году
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 25.03.2024 14:33
Дата и время окончания срока подачи заявок 03.04.2024 08:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 22 594 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643400000007200 л/с БИК 014030106

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 259 441 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242780145148878010100100010300000000
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги Санкт-Петербург, ул. Канареечная, участок 1 (внутридворовая территория дома 10)

Информация об объекте закупки

Итого: 2259441.40 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта 225944.14 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Исполнение Контракта обеспечивается: - предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств Да
Размер обеспечения гарантийных обязательств 225944.14 (10.0 %) Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению Гарантийные обязательства обеспечиваются Участником закупки (Подрядчиком) посредством предоставления: - независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые гарантийные обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту и требований Заказчика, предъявляемых в рамках гарантийных обязательств, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых в течение гарантийного срока Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202403722001801001
Номер позиции 202403722001801001000003


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка бумаги для офисной техники
Выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации
Поставка картриджей для оргтехники для ГБОУ школы №519 Московского района Санкт-Петербурга в 2024 году
Поставка продуктов питания (рыба свежемороженая)
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инфузионных насосов, производства Alaris
Поставка продуктов питания (молочная продукция)