Категории классификатора: |
7310029 Интеллектуальная продукция в области технических наук и технологий прочая 7310041 Услуги по исследованиям и разработкам в области математических наук |
||
Дата публикации: | 24.03.2017 13:22 | ||
Сроки поставки: |
15.06.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работы: - дата начала Работы: дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания Работы: 30.11.2017. |
||
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Контактное лицо: | Киселева Елена Александровна, тел.+7 (812) 595-82-51, kiseleva@odusz.so-ups.ru | ||
Конкурсная комиссия: | Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 16.05.2016 № 127 | ||
Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники
конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица; е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации; ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; з) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему Работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией). |
||
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Конкурсная документация: | |||
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 41 440 (Сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей 68 копеек | ||
Конкурсные заявки: | Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях | ||
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 14.04.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
Дата рассмотрения заявок: | 16.05.2017 10:00 | ||
Место рассмотрения заявок: | Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31 | ||
Дата и время подведения итогов: | 16.05.2017 10:00 | ||
Место подведения итогов: | Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31 | ||
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. | ||
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 2 072 033,90 руб. (цена без НДС) | ||
Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. | ||
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Филиал АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада (194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31) | ||
Программа закупок: | Заявка № 6384860 | ||
Выгрузка на ОС: |
|
||
Дата последнего редактирования: | 23.03.2017 09:23 | ||
Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |