20-11-2017
Организатор тендера: АО "ВРК-1"
Поставка дизельного двигателя 6ЧН21/21 (#30737285)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-ПетербургОрганизатор тендера: АО "ВРК-1"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Поставка дизельного двигателя 6ЧН21/21 (211Д-3) для тепловоза ТГМ 4А (в т.ч. проведение испытаний)"
|
||
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания", Россия, 196650, г. Санкт - Петербург, Колпино, Ижорский завод д.34, лит. БК | |
| Заказчик: | ООО "ЖТЭК" | |
| Контактное лицо: |
Китаевская Марина Ильинична менеджер |
|
| Регистрационный номер плана: | 2160203937 | |
| Номер позиции плана: | 575 | |
| Предмет договора (ОКПД2): |
[30.20.4] Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава путевое оборудование и устройства и их части механическое оборудование для
управления движением Поставка дизельного двигателя 6ЧН21/21 (211Д-3) для тепловоза ТГМ 4А (в т.ч. проведение испытаний) |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудован ия для управления движением | |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. | |
| Цена за единицу: | 5 723 000,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 5 723 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Безналичный расчёт. Оплата стоимости Товара по договору производится: 1. предварительная оплата (является критерием оценки, но не более 40% от стоимости договора) - в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора; 2. предварительная оплата в размере ¬¬___% от стоимости договора (% зависит от размера первой предоплаты, но не менее 10% от стоимости договора) - в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведенных испытаний в присутствии Заказчика; 3. окончательный расчет в размере 50% от стоимости договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приемки оборудования и при условии передачи Покупателю полного пакета документов. |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 34, лит. БР Поставка Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с возможностью досрочной поставки после проведенных испытаний и получения предварительной оплаты. Доставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя. |
|
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет | |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП | |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок является критерием оценки, но не может превышать 15 рабочих дней после проведения испытаний и получения Поставщиком предварительной оплаты Товара. | |
| Дата публикации: | 17.11.2017 14:33 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
Цена договора (в руб.) Срок поставки (в календарных днях) % предоплаты |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.11.2017 10:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.11.2017 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1449112" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник закупки для того, чтобы принять участие, должен удовлетворять следующим требованиям: а) регистрация (аккредитация) на электронной площадке, на которой проводится запрос предложений; б) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса предложений; в) не проведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; г) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; ж) являться производителем или официально уполномоченным представителем. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1) заполненный бланк заявки на участие по форме, прилагаемой к настоящей документации (Форма 2 Раздела IV); 2) сведения и документы об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника (Анкета участника); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель)). В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо копию такой доверенности, заверенную руководителем. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) копии учредительных документов (для юридических лиц) в последней редакции (Устав); 5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 7) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) в соответствии с выбранной системой налогообложения на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; 8) справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты объявления настоящего запроса предложений (копия, заверенная печатью Участника) может быть запрошена в случае признания участника победителем запроса предложений на момент подписания договора; 9) Копия свидетельства официального уполномоченного представителя (дилера) завода – изготовителя предлагаемого Товара. (в случае если поставщик не является изготовителем товара) 10) Копии формуляров на двигатель, его узлы и агрегаты. 11) опись предоставленных документов. |
|
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-1449112 | Скачать файл Документация (274 Кб) | 17.11.2017 14:30 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
содержание и ремонт общего имущества по квартиреПоставка вентиляционного оборудования
Поставка горюче-смазочных материалов
услуги по техническому обслуживанию СХД HP
закупка комплекта демеркуризационного
Абразивный, алмазный, режущий инструмент.
