Объявление о закупке №100295876122100124
|
Номер
|
100295876122100124
|
Дата и время размещения закупки
|
11.08.2022 09:02
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
12.08.2022 09:02
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ,ФГКОУ ВО СПБУ МВД РОССИИ,СПБУ МВД РОССИИ
|
ИНН организации
|
7807029071
|
КПП организации
|
780701001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Красикова Людмила Алексеевна
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЛЁТЧИКА ПИЛЮТОВА, 1
|
Адрес электронной почты заказчика
|
univermvdzakupki@mail.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
7(812)744-05-42
|
Дополнительная контактная информация
|
+7-904-332-59-69 Савельев Андрей
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Закупка картриджей и тонеров
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
24489.00
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Оплата при получении
|
Планируемая дата заключения контракта
|
12.08.2022
|
Срок действия контракта по
|
30.09.2022
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в соответствии с действующим законодательством в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (полностью или частично) в случае существенного нарушения контракта Поставщиком
|
Дополнительные условия
|
|
Бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
5 рабочих дней от даты заключения контракта
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Форма контракта
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Нет
|
Наименование файла
|
контракт березка 25к картриджи v2.docx
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЛЁТЧИКА ПИЛЮТОВА, 1
|
|
Рабочие дни для условий настоящего контракта устанавливаются с понедельника по четверг в период времени с 8.30-17.30; пятница в период времени с 8.30-16.30.
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты штрафов и пеней.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
|
2
|
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф
. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при окончательных расчетах с Поставщиком за поставку товара. При этом оплата по государственному контракту осуществляется
на основании товарной накладной, в которой указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного государственного контракта; размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.Общая сумма начисленных штрафов за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
|
3
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.Уплата пени (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств.Настоящий контракт регулируется законодательством Российской
Федерации. Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия переговорным путем, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае расторжения настоящего контракта вследствие нарушения обязательств Поставщиком, при условии закупки указанных в настоящем
контракте товаров по более высокой цене у другого лица, Поставщик обязан возместить убытки Заказчику в виде разницы между ценой, установленной в настоящем контракте и ценой по
совершенной взамен сделки.
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И МФУ. Закупка картриджей и тонеров
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (КОМПЛ.)
|
Цена за ед. руб.
|
24489.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
24489.00
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 11.08.2022 09:12
|