|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130821/0594/070 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308210594070 | |
Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", Россия, 196650, г. Санкт - Петербург, Колпино, ул.Финляндская, д.7 | |
Контактное лицо: |
Зайцева Ольга Ивановна Старший специалист отдела закупочных процедур |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Поставка листа 115 16ГНМА ОСТ 108.030.118-78. | |
Категория продукции: |
Прокат листовой качественный, прокат листовой холоднокатаный конструкционный, нержавеющий, трансформаторная сталь, сплавы маломагнитные, сталь марки АРМКО |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 9 860 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 9 860 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Вариант 1: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки продукции Покупатель выплачивает Поставщику 100% от стоимости Продукции по Спецификации на основании счета,
выставленного Поставщиком. Вариант 2: Аванс в размере не более 30% от стоимости договора выплачивается в течение 10 календарных дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса. Окончательный расчет - осуществляется в течение 30 календарных дней с даты поставки продукции. В случае отказа поставщика от получения аванса, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. Участник процедуры закупки вправе уменьшить размер аванса, при этом обеспечение возврата аванса предоставляется в размере аванса, предложенном участником. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Филиал ЗАО «АЭМ-технологии» "Атоммаш" в г. Волгодонск, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 10 |
|
Срок заключения договора после определения победителя: | 24.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.10.2013, Дата окончания поставки: 30.10.2013 | |
Дата публикации: | 21.08.2013 16:10 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.08.2013 12:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 29.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1188420" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту
нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Участник процедуры закупки и завод-изготовитель совокупно должны обладать профессиональной компетенцией, а именно наличием опыта поставок: должны иметь договоры с завершенными в 2010-2013 гг поставками листового проката, изготовленных для систем 1, 2 или 3 классов безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97) в объеме по цене не менее 50% от объема по цене (по каждому лоту) закупаемой в рамках данной процедуры продукции 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 7. Участники процедуры закупки должны являться производителями продукции по предмету закупки либо официальными представителями либо дилерами производителей с предоставлением сканированного оригинала письма от завода изготовителя (Свидетельства изготовителя) с подтверждением полномочий поставщика представлять продукцию завода – изготовителя в данной конкретной конкурентной процедуре закупки и обязательствами завода изготовить продукцию в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации Производителями продукции в целях настоящей закупки признаются организации, осуществляющие производство всего технологического процесса или нескольких его этапов (не менее одного) собственными силами с использованием производственных мощностей, находящихся в собственности и/или аренде. При невозможности исполнения участником одного/нескольких из этапов производства необходимо предоставить сканированный оригинал письма от изготовителя указанного этапа/ов либо дилерский договор, либо договор оказания услуг с подтверждением исполнения указанного этапа/ов в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации. При этом в данной конкретной закупке технологический процесс изготовления состоит из следующих этапов: 1. Отливка слитка металла с документами о качестве 2. Прокатка на стане 3. Испытания и сдача |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. справка об опыте выполнения договоров за последние 2010-2013гг года c приложением копий исполненных договоров (первая и последняя страницы, страницы с ценой договора), копий спецификаций (возможно, без указания цены за единицу, но с обязательным указанием общей стоимости товара) и иных документов, подтверждающих поставку товара. 4. Сканированный оригинал письма от завода изготовителя с подтверждением полномочий поставщика представлять продукцию завода – изготовителя в данной конкретной конкурентной процедуре закупки и обязательствами завода изготовить продукцию в соответствии с техническими требованиями, изложенными в настоящей документации |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1188420 | Скачать файл 1_Извещение (71 Кб) | 21.08.2013 13:24 | |
2-1188420 | Скачать файл 3_Типовой договор на закупку листа от 14 02 13 (131 Кб) | 21.08.2013 13:24 | |
3-1188420 | Скачать файл Спецификация (12 Кб) | 21.08.2013 13:24 | |
4-1188420 | Скачать файл 2_Документация (1.4 Мб) | 21.08.2013 13:24 | |
5-1188420 | Скачать файл ОСТ (1.6 Мб) | 21.08.2013 13:25 |